原材料加工服務合同

時間：2024-03-07 16:26:54 合同范本我要投稿

相關推薦

原材料加工服務合同

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編為大家收集的原材料加工服務合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

原材料加工服務合同

原材料加工服務合同1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方本著平等、互惠互利原則，經協商一致，簽訂本合同。

　　一、合作關系甲、乙雙方自合同簽訂之日起即形成供需合作伙伴關系。

　　1、乙方按甲方所需原材料產品品種、規格、數量按照甲方要求準時送至甲方指定地點。此合同約定材料僅限用于工程施工，超出該工程實際用量部分(以甲方清單為準)一律不予認可。

　　2、乙方所供產品，必須符合產品質量標準，如出現產品質量問題，乙方應無條件退貨或換貨，并在規定時間內送至甲方指定地點。

　　二、甲方所需求的材料品種、規格型號、數量、單價及金額：_________________

　　序號標的名稱廠家商標規格型號計量單位供貨時間數量單價單品總價12345合計總金額(大寫)_________________本合同簽訂之日起，甲方每次采購前以訂單形式下達給乙方。訂單價格由甲乙雙方協商確定。

　　三、送貨日期：_________________訂單下達后10日內。

　　四、送貨質量乙方送的所有原材料，必須確保其質量，如發現一批貨中摻有假貨、非甲方確認的殘次品等質量問題，即扣除涉及金額的三倍作為違約金。

　　五、付款方式

　　1、每月25日(遇節假日順延)結算貨款，先款后貨，乙方當次結算的貨款必須送交稅務機關認可的增值稅專用發票，其款項必須經甲方轉賬賬支付給乙方，且開票金額必須與轉賬金額一致，否則甲方不予以支付貨款。乙方以最近一次的貨款作為質保金，作為日后進行調貨，確保質量的依據。

　　2、簽訂合同時，乙方必須提供相應的資質及證件：_________________營業執照副本(復印件)、組織機構代碼副本(復印件)、稅務登記證副本(復印件)。

　　六、運費：_________________乙方負責全程運費。

　　七、乙方違約責任

　　1、乙方如不能按照合同規定的時間及時送貨的'，應賠償由此而給甲方造成的損失費用。

　　2、因乙方提供甲方的產品質量問題導致甲方損失的，應按照損失金額進行全額賠償。

　　3、乙方違背合同規定的其它一切行為與公司無關，一切法律、經濟責任由乙方自負。

　　八、甲方違約責任甲方如不能按合同規定付款期支付乙方貨款，須事先與乙方聯系，說明原因及解決方案，獲得乙方同意后，可延期支付款項。如甲方不能按合同規定付款期支付乙方貨款且沒有獲得乙方同意，甲方應向乙方支付逾期付款違約金。

　　九、特別說明甲方經辦人必須嚴格遵守公司所簽的采購合同，其采購的材料品種、規格型號、數量、單價及金額必須與合同內容一致，同時保證所購材料質量，定期向公司書面匯報相關信息、提供相關資料。乙方僅經辦人簽字而無甲方蓋章的供貨行為，本公司概不認可，一切法律、經濟責任由經辦人自負。

　　十、供貨原則

　　乙方與甲方任何部門、人員有私自商業賄賂行為，一經核實，立即扣除供應商全部剩余帳期內全部貨款，同時解除合同。

　　十一、保密條款

　　1、在未取得雙方事先許可的情況下，不得將本合同內容向第三方公開或泄露。

　　2、乙方從甲方得到的采購信息，未經甲方同意，乙方不得向第三方轉讓、公開、泄露或被使用。

　　十二、合同解除乙方有以下任何事項時，甲方不需要任何通知，可馬上解除本合同。

　　1、違反本合同條款約定的行為或事實時;

　　2、在供應期間內，不能滿足甲方數量及品質要求無能力供應時;

　　3、被政府機關停止或取消營業資格給予處分時。

　　十三、合同糾紛解決甲、乙雙方之間產生有關本合同的一切糾紛，雙方應通過友好協商解決，如果協商不能解決，雙方當事人可向甲方所在地人民法院提出訴訟。本合同未盡事宜，應由雙方共同協商，作為補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

原材料加工服務合同2

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號名稱規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金_______元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的'千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________