承攬的合同15篇
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家收集的承攬的合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬的合同1
甲方：
乙方：
甲方將濱江花園小區15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工（油漆另訂），內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發包給乙方，雙方就相關權利與業務協議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價
1、瓦工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價 。（注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。）
2、木工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價126元/m2 (建筑面積)。
3、鋼筋承包內容：15#、16#樓所有的'鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價 (建筑面積) 。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)
4、架子工承包內容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價 (建筑面積)。
5、水電工承包內容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價 。 (注：消防、暖通不在承包范圍內。)
6、垂直運輸：現場配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，三級配電箱十臺承包單價 (建筑面積)。
二、甲方職責：
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線
三、乙方職責：
1、嚴格按規范和設計要求進行施工，確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節點完成施工內容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科（安全員）的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進場一周內，甲方代付15%材料款，約人民幣 45萬（以借條為準），待工程結算時從總價中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。（注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩定或其它損失由甲方承擔。）
3、春節前支付完成工程量的90%，主體結構在春節前封頂，甲方承諾給予獎金 100000 元，以資鼓勵。
4、工程實體完工支付結算總價的95%，5%余款于 年 月 日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協議未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，協商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證
發包人： 承包人：
簽 章： 簽 章：
聯系電話： 聯系電話：
日 期： 日 期：
承攬的合同2
甲方：
乙方：
根據有關法律、法規本著平等自愿、公平、誠信、互惠互利的.原則，經雙方友好協商，就協商一致訂立本承攬合同。
一項目概況：
1項目名稱：
2項目地點：
3承攬內容：
二承攬范圍：
三工期及進度：
1、開工日期：年月日，完工日期：年月日，總工期天。
2、乙方必須按照經甲方審批的施工組織方案進度計劃合理安排施工，如停工待料或不可抗力因素造成停工，工期相應順延，但必須以甲方簽字為準，否則每延誤工期一天扣總價款%。
四合同價款及付款方式：
1、價格及計算規則：每元，計算規則為：
2、合同總價款元（大寫：元）
3、付款方式：。
4、合同價款
承攬的合同3
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1．產品的質量、包裝、加工方法：______________________________________________
2．原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________________________
3．履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4．驗收標準和方法：__________________________________________________________
5．結算方式：________________________________________________________________
6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的`損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
承攬的合同4
項目名稱：________________________________
委托方（甲方）：____________________________
研究開發方（乙方）：____________________________
依據《中華人民共和國民法典》的規定，合同雙方就__________________________________項目的技術開發（該項目屬____________計劃），________經協商一致，簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求：
二、應達到的技術指標和參數：
三、研究開發計劃：
四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：
（一）研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本；報酬是指本項目開發成果的39使用費和研究開發人員的.科研補貼。 本項目研究開發經費及報酬：________________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。 如開發成本實報實銷，雙方約定如下：
（二）經費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）：
①一次總付：____________元，時間：________________
②分期支付：____________元，時間：________________ ____________元，時間：________________
③按利潤________%提成，期限：________________
④按銷售額____%提成，期限：________________
⑤其他方式：
五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬：
六、履行的期限、地點和方式：本合同自________年____月____日至________年____月____日在____________（地點）履行。 本合同的履行方式：
七、技術情報和資料的保密：
八、技術協作和技術指導的內容：
九、風險責任的承擔：在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。
1、乙方；
2、雙方；
3、雙方另行商定。
經約定，風險責任甲方承擔____%________________乙方承擔____% 本項目風險責任確認的方式為：
十、技術成果的歸屬和分享：
（一）專利申請權：
（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：
十一、驗收的標準和方式：研究開發所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，采用________方式驗收，由________方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法：違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國民法典》規定承擔違約責任。
十三、爭議的解決方法：在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。 雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。
1、提交____仲裁委員會仲裁；
2、向____人民法院起訴。
十四、名詞和術語的解釋：
十五、本合同有效期限：________年____月____日至________年____月____日
甲方：____________________
乙方：____________________
代表人：________
代表人：________
________年____月____日
________年____月____日
承攬的合同5
定作方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
簽約地點：
簽約日期：________年____月____日
一、總則
1.甲、乙雙方經充分協商，就甲方委托乙方承接led顯示屏工程事宜，依據《中華人民共和國民法典》，一致同意簽訂本合同。
2.甲方提出led顯示屏工程的具體要求，乙方據此合同規定負責顯示屏的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為：____元。大寫：____人民幣
具體構成如下：
1.顯示屏部分
名稱規格顯示分辨率面積(長×高)單價(元/㎡)金額(元)
小計￥：____元，大寫：____人民幣
注：
2.屏體外設、軟件、工程等費用
名稱規格數量單價(元)金額(元)
邊框
控制系統
軟件
通訊線
電源線
安裝、運輸、調試、
維護、培訓
小計￥：____元，大寫：____人民幣
注：
3.若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
三、軟件要求
1.乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟件，可實現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用戶軟件由乙方提供，由乙方負責裝機調試。
2.如果甲方對顯示屏軟件有特殊用途要求，并委托乙方研制開發時，應簽訂特殊軟件協議(見附件一)。
3.為使乙方特殊軟件開發研制工程順利進行，甲方須在合同簽訂之日起一周內向乙方提供相關的技術資料(如屏幕顯示的格式、有關網絡數據庫和文件格式、通訊接口標準要求等)。
4.顯示屏技術參數、顯示功能等以本合同規定為準。
四、運輸、安裝、調試及培訓
1.乙方負責(甲方協助)顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2.顯示屏的安裝方式、位置及外框種類及顏色，由甲方確認后執行(詳見附件二)。
3.乙方承擔的具體工作。
①顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
②顯示屏的現場安裝、調試。
③乙方應在顯示屏右下角的'邊框或包邊正面顯著位置打上公司標牌。否則工商部門會將顯示屏判定為“三無產品”。
④對甲方操作人員的培訓。
4.甲方承擔的具體工作。
①及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
②派出XX負責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的配置。在乙方進入現場施工時，負責提供電源，將電源線拉到屏體背后并預留適當長度。電源容量由乙方提供數據。
③負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。
④在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現場培訓。
⑤甲方應對顯示系統的施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
1.乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起)，質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
2.若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知后及時趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應向乙方以書面形式(傳真)說明所出現問題的基本情況。以便乙方進行準備。
3.顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失，乙方可協助甲方進行解決，但相關費用由甲方負責。
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
①顯示屏控制計算機挪作他用，由于軟件病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟件。
②顯示屏與甲方計算機網絡連接使用時，因為計算機網絡出現的問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。
③由于電網浪涌波動或現場強干擾源造成顯示屏損壞。
六、工程進度及驗收
1.顯示屏工程期總計5工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2.顯示屏現場安裝、調試完畢后的叁天內，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規范。
3.顯示屏驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成，播放內容僅限于乙方自制節目及其他乙方同意播放的內容。
4.驗收合格后應填寫顯示屏工程工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在顯示屏安裝調試后的叁天內不對工程進行驗收，視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程預期的責任。待合同規定工期期滿后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起叁天內，甲方預付乙方工程款____%，計￥____元，大寫：____，合同生效。
2.驗收后，甲方在叁天內將工程余款____%，計￥____元，
大寫：____，支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產權歸乙方所有。款付清后，產權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定賬號。若匯入其他賬號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約規則
1.由于乙方原因，顯示屏工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金：總工程款的1‰/天。
2.乙方必須根據合同要求保證產品質量，否則乙方承擔相應責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款，則甲方向乙方支付延遲付款罰金：延期款總數的1‰/天。
九、特別約定
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決，可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。
十一、附則
1.本合同經雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。
2.任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發生變化，應書面通知另一方。
3.本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協議。
4.本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5.本合同一式____份，甲乙雙方各執____份。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬的合同6
建設方：___(以下簡稱甲方)
承包方：___(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱：___
(2)工程地點：甘肅玉門黃花農場
(3)工程范圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。
四、鋼結構工程價款的支付與結算
(1)本合同的`總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。
(5)本合同結算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話：___
電話：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
承攬的合同7
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的.監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(復印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話
承攬的合同8
委托方：_________（甲方）
承攬方：_____________（乙方）
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________
項目產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年 月 日
承攬的合同9
承攬方：_________
定作方：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：_________
型號：_________
規格：_________
質量要求：_________
計量單位：_________
數量：_________
加工費：_________
單位總價：_________
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：_________
型號：_________
規格：_________
質量要求：_________
計量單位：_________
數量：_________
單價：_________
總價：_________
圖紙、技：_________
術資料及：_________
交付時間：_________
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：_________
交付時間：_________
交付地點：_________
交付數量：_________
包裝要求：_________
檢驗方法：_________
運輸方法：_________
運費承擔：
第六條 加工費結算辦法與時間_________。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。
乙方不履行合同的，無權請求返還定金。
甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;
不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;
經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的`損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密予以保密。
未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。
但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________傳遞。
以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;
否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;
協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。
本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執 _________份，具有同等法律效力;
合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方：_________定作方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
承攬的合同10
定作方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
簽約地點：
簽約日期：____年____月____日
一、總則
1、甲、乙雙方經充分協商，就甲方委托乙方工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出工程的具體要求，乙方據此合同規定負責的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構成
工程總費用為:￥元。
大寫：人民幣整。
工程所需產品具體要求：
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責(甲方協助)運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、安裝方式、位置及，由甲方確認后執行。
3、乙方承擔的具體工作包括：
(1)由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。
(2)現場安裝、調試。
(4)對甲方操作人員的培訓。
4、甲方承擔的具體工作包括：
(1)及時提供工程安裝的具體要求，安裝場地的施工條件說明及通訊距離規定。
(2)派出一名專職人員負責配合乙方安裝。在乙方進入現場施工時，負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3)負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。
(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
六、工程進度及驗收
1.工程工期總計()天，從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調試完畢止。
2.現場安裝、調試完畢后的()天內，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款規定及相關技術規范。
3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗收合格后應填寫工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在安裝調試完畢后的'()天內不對工程進行驗收，視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程逾期的責任。待合同規定工期期滿后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內，甲方預付乙方工程款%，計￥元，合同生效。
2.產品運抵甲方安裝現場后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;安裝調試完畢后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;驗收后，甲方在()天內將工程余款%，計￥元支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前，產品產權歸乙方所有。款付清后，產權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約罰則
1.由于乙方原因，工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金元/天。
2.乙方必須根據合同要求，保證產品質量。否則，乙方應承擔相應責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款，則甲方應向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術資料或不履行協作義務等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由于上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。
九、特別約定：(若沒有則注明無)
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。
十一、附則
1、本合同經雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定帳號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發生變化，應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽定補充協議。
4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式份，甲乙雙方各執份。
甲方單位名稱(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
乙方單位名(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
承攬的合同11
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
2、質量標準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
承攬的合同12
__________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經理。
反訴請求：_________________
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：_________________反訴人與被反訴人于_____年___月___日簽訂了合同。合同約定：_________________……
反訴人認為：_________________基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的.合法權益。
此致
_______________區人民法院
反訴人：_________________省__________市__________有限公司
____年_____月_____日
承攬的合同13
定作方：
合同編號：
簽訂地點：
承攬方：
簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料質量數量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數量到位按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的`質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方：
代表人：
時 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時 間 ：
承攬的合同14
答辯人：_________地址：_________，聯系電話：_________被答辯人：_________地址：_________，聯系電話：_________答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海_____委員會提起_____申請，貴會已予以立案受理。
現被答辯人向貴會提出對_____協議效力及_____管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經協商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會提起_____。
”雖然該約定上海市_____委員會與上海_____委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海_____委員會。
二、盡管上海市的區域內有二家_____機構，但是屬于上海市的_____機構僅此一家，另一_____機構中國國際經濟貿易_____委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經濟貿易_____委員會派出機構，不屬上海市。
根據最高院關于適用《中華人民共和國 法》解釋第三條規定，“_____協議約定的'_____機構名稱不準確，但能夠確定具體的_____機構的，應當認定選定了_____機構”。
因此，雖然雙方約定是上海市_____委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海_____委員會，應當認定選定了_____機構。
該_____協議有效，上海_____委員會具有管轄權。
受理本案符合法律規定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致
敬禮
委員會答辯人：
特別授權代理人：
承攬的合同15
合同編號：_____________
定作人：_____________ 簽訂地點：_____________
承攬人：_____________ 簽訂時間：____年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條技術標準、質量要求：_____________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_____________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法：_____________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的`主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：______________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________________________________
第八條結算方式及期限：_____________________________________
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：_____________________________________________
定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)
住所：____________________住所：____________________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
電話：____________________電話：____________________
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________
【承攬的合同】相關文章：
承攬的合同10-13
承攬合同12-21
承攬的合同10-21
承攬合同08-08
承攬加工合同11-27
安裝承攬合同02-22
承攬合同的范本06-30
有關承攬合同10-12
個人承攬合同02-29
（經典）加工承攬合同03-07